close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Типовой договор

код для вставкиСкачать
Договор №_____
о государственных закупках услуг проведения профилактических испытаний электрических и осветительных сетей и сетей заземления г. Астана "____" ___________ 2008 г.
Акционерное общество "Транстелеком", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Исполнительного директора АО "Транстелеком" - Управляющего директора филиала в г.Астана - "Астанатранстелеком" Еленова Еркина Еленовича, действующего на основании Генеральной доверенности №2 от 08.01.2008 года, с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице __________________________________________________, действующего на основании ______________________________________________________, с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" от 21 июля 2007 года №303-III ЗРК (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом запроса ценовых предложений, прошедших в г.Астана "___"__________________ 2008 году заключили настоящий Договор о государственных закупках услуг по заправке картриджей для нужд филиала "Астанатранстелеком" (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ
1.1. "Договор" - гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами, Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;
1.2. "Цена Договора" - означает сумму, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств;
1.3. "Услуги" - деятельность, направленная на удовлетворение потребностей Заказчика; 1.4. "Поставщик" - ____________________________________________;
1.5. "Заказчик" - АО "Транстелеком".
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение услуг на проведение профилактических испытаний электрических и осветительных сетей и сетей заземления (далее - Услуги), согласно Приложения №1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Проведение профилактических испытаний электрических и осветительных сетей и сетей заземления осуществляется в следующих помещениях Заказчика:
* г. Астана, район Сары-Арка, ул.Акжайык, 13;
* г. Астана, пр.Абая, 49;
* г.Астана, п.Железнодорожный, ул.Вокзальная, 1/1 (ст.Сороковая)
* Акмолинская область, Аршалинский район, ст.Сары-Оба (дом связи);
* Акмолинская область, Шортандинский район, ст.Тонкерис, ул.Вокзальная, 1 (дом связи);
* Акмолинская область, Шортандинский район, ст.Шортанды (дом связи);
* Акмолинская область, Астраханский район, ст.Джалтырь (дом связи);
* Акмолинская область, Целиноградский район, ст.Тастак (дом связи);
* Акмолинская область, Жаксынский район, ст.Жаксы, ул.Станционная, 9 (дом связи);
* Акмолинская область, Ерейментауский район, ст.Еркеншилик (дом связи);
* Акмолинская область, г.Атбасар, ул.Калинина, 96а (дом связи); согласно Приложения № 1 к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью.
2.3. Начало услуг - в срок не позднее семи рабочих дней с момента подписания настоящего Договора или не позднее трех рабочих дней с даты перечисления авансового платежа. 2.4. Срок выполнения услуг в течение 30 дней с момента внесения предоплаты. Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно.
2.5. Услуги считаются выполненными после подписания акта выполненных работ уполномоченными представителями Сторон.
3. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛУГИ
3.1. Вид Услуги: проведение профилактических испытаний электрических и осветительных сетей и сетей заземления.
3.2. Направление Услуги: определение технического состояния заземляющих устройств в соответствии с нормами испытаний электрооборудования, определения состояния осветительных и силовых сетей в соответствии с нормами испытаний электрооборудования и электропроводки освещения ("Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей", приложение 2, "Правила устройства электроустановок РК");
3.3. Конечный результат: проведение измерения сопротивления заземляющих устройств и заземления элементов электроустановок, проведение измерения сопротивления силовых и осветительных сетей оформление протоколов в соответствие с существующими Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 26 августа 2004 года № 190, Правилами устройства электроустановок РК.
3.4. Область применения выполняемой Услуги: будет использована для соответствия требованиям государственных стандартов, строительных норм и правил, для обеспечения условий безопасности людей, эксплуатационных режимов работы и защиты электроустановок.
3.5. Документация по выполненной Услуге должна быть представлена Исполнителем
Заказчику в печатном подписанном виде и в электронном виде. 4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость оказываемых услуг по настоящему Договору составляет __________________________________ тенге, в том числе НДС. 4.2. Условия платежа: авансовый платеж в размере 50 % от установленной договором суммы, что составляет ____________________, в течении 20 банковских дней после подписания Договора, на основании счета на предоплату. Оставшаяся сумма в течении 25 банковских дней после подписания Акта выполненных работ.
4.3. Форма оплаты: уплата Заказчиком Исполнителю цены договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре. 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Исполнитель обязан:
5.1.1. Качественно и эффективно выполнять взятые к исполнению по Договору Услуги.
5.1.2. Оказать Услуги в полном объеме в сроки, указанные в пункте 1.4. настоящего Договора.
5.1.3. По требованию Заказчика Исполнитель обязан представить письменный отчёт на любом этапе выполнения Услуги по настоящему Договору. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступления от условий Договора, ухудшившие качество работы.
5.2. Исполнитель имеет право получать от Заказчика для ознакомления и использования необходимую документацию и информацию для проведения Услуги по настоящему Договору, за исключением информации, представляющей коммерческую тайну.
5.3. После выполнения Услуги передача документов оформляется актом сдачи-приёмки за подписями Заказчика и Исполнителя, без которого окончательного расчёта с Исполнителем не производится.
5.4. Заказчик обязан:
5.4.1. Допустить Исполнителя к объектам, обследование которых необходимо для проведения Услуги по настоящему Договору и предоставить все необходимые документы.
5.4.2. Оплатить работы по цене указанной в п.3 настоящего Договора в течение пятнадцати банковских дней с момента подписания акта приема - сдачи оказанных услуг.
5.5. Заказчик имеет право:
5.5.1. В течение действия Договора проверять ход и качество работы, выполняемой "Исполнителем", не вмешиваясь в его деятельность.
5.5.2. При приемке Услуги от Исполнителя Заказчик проверяет, качество выполненных работ.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. В целях надлежащего выполнения Заказчиком пункта 2.2.1. настоящего Договора Исполнитель обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении полученной информации, а также знаний и опыта Заказчика, о которых специально оговорено, что они имеют конфиденциальный характер и в случае разглашения Исполнитель несет ответственность в соответствии с Законодательством Республики Казахстан. 6.2. С полученной Исполнителем информацией могут быть ознакомлены лишь, те лица из числа работников сторон настоящего Договора, которые непосредственно связаны с проведением работ по настоящему Договору. 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За нарушение сроков исполнения оказания Услуг Договора Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от суммы договора и пеню в размере 1% от суммы договора, указанной в настоящем договоре, за каждый день просрочки.
7.2. За необоснованный отказ Исполнителя от выполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором на Исполнителя налагается штраф в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Договора.
7.3. За некачественное исполнение обязательств на "Исполнителя" налагается штраф в размере 1,5 % от цены Договора.
7.4. За нарушение сроков оплаты услуг в соответствии с условиями настоящего Договора Заказчик уплачивает неустойку в размере 0,1% от ставки рефинансирования Национального Банка, но не более 3 % от суммы Договора.
7.5. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения, лежащих на них обязательств или устранения нарушений.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Споры и разногласия, которые, могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами, либо в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть её в 30-ти дневный срок.
8.2. Споры, возникающие между сторонами в процессе исполнения, изменения, расторжения настоящего Договора, разрешаются в судебных органах по подсудности по месту нахождения ответчика.
9. ФОРС - МАЖОР
9.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение Договора одной из сторон, а именно пожар, стихийное бедствие, наводнение, война, военные действия всех видов, изменение действующего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течении которого действуют обязательства.
9.2. Если чрезвычайные обстоятельства непреодолимой силы действуют более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возможных убытков кроме компенсации реально понесенных расходов сторонами по выполнению обязательств по настоящему Договору на момент возникновения форс-мажорных обстоятельств.
9.3. Сторона оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств. Уведомление направляются по юридическому адресу, указанному в Договоре и заверяются передающим отделением связи. 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
10.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу.
10.3. Настоящий Договор подписан на условиях равноправия, добровольности и взаимного понимания обеих сторон.
10.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
"Заказчик""Поставщик"АО "Транстелеком"
Ф-л в г. Астана "Астанатранстелеком"
г. Астана, ул. Акжайык 13
тел: 93-41-00
РНН 620300022045
ИИК 000425930
в АРФ 119900 АО "Народный сберегательный Банк" РК г. Астана
БИК 195301603
_______________________Еленов Е.Е.
____________________
Приложение №1 к договору №_____ от _____________________2008 года
Перечень услуг
№ п/пНаименование закупаемых товаров, работ и услугСрок оказания услугМесто оказания услугЦена (с НДС) тенгеСумма, планируемая для закупки, (с НДС) тенге1Профилактическое испытание электрических сетей и энергоэкспертиза2 месяца с момента предоплатыг. Астана, район Сары-Арка, ул.Акжайык, 132Профилактическое испытание сетей заземления и энергоэкспертиза2 месяца с момента предоплатыг. Астана, пр.Абая, 493Профилактическое испытание сетей заземления и энергоэкспертиза2 месяца с момента предоплатыг.Астана, п.Железнодорожный, ул.Вокзальная, 1/1 (ст.Сороковая)4Профилактическое испытание электрических сетей и энергоэкспертиза2 месяца с момента предоплатыАкмолинская область, Аршалинский район, ст.Сары-Оба (дом связи)5Профилактическое испытание сетей заземления и энергоэкспертиза2 месяца с момента предоплатыАкмолинская область, Шортандинский район, ст.Тонкерис, ул.Вокзальная, 1 (дом связи)6Профилактическое испытание сетей заземления и энергоэкспертиза2 месяца с момента предоплатыАкмолинская область, Шортандинский район, ст.Шортанды (дом связи)7Профилактическое испытание электрических сетей и энергоэкспертиза2 месяца с момента предоплатыАкмолинская область, Астраханский район, ст.Джалтырь (дом связи)8Профилактическое испытание сетей заземления и энергоэкспертиза2 месяца с момента предоплатыАкмолинская область, Целиноградский район, ст.Тастак (дом связи)9Профилактическое испытание сетей заземления и энергоэкспертиза2 месяца с момента предоплатыАкмолинская область, Жаксынский район, ст.Жаксы, ул.Станционная, 9 (дом связи)10Профилактическое испытание сетей заземления и энергоэкспертиза2 месяца с момента предоплатыАкмолинская область, Ерейментауский район, ст.Еркеншилик (дом связи)11Профилактическое испытание сетей заземления и энергоэкспертиза2 месяца с момента предоплатыАкмолинская область, г.Атбасар, ул.Калинина, 96а (дом связи)Итого на сумму
Характеристика (описание) товаров, работ и услуг: Для определения технического состояния заземляющих устройств в соответствии с нормами испытаний электрооборудования ("Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей", приложение 2, "Правила устройства электроустановок РК") произвести измерение сопротивления заземляющих устройств и заземления элементов электроустановок, оформив протоколами.
Для определения состояния осветительных и силовых сетей в соответствии с нормами испытаний электрооборудования и электропроводки освещения ("Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей", "Правила устройства электроустановок РК") произвести измерение сопротивления силовых и осветительных сетей, оформив протоколами.
"Заказчик""Поставщик"
_______________________Еленов Е.Е.
____________________
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
68
Размер файла
93 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа