close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Договор на выполнение инженерных

код для вставкиСкачать
ДОГОВОР № М-__-212
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙг. Мурманск__ __ 20__ г.
ЗАО "МурманскТИСИз" , именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице Генерального директора Волковича Евгения Юрьевича, действующего на основании Устава с одной стороны и ООО "_________________", именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Генерального директора ______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1.Предмет договора
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение инженерных изысканий для проектирования объекта:
"____________________________________________________"
1.2.Основанием для заключения настоящего договора является техническое задание Заказчика (Приложения № 1, ).
1.3. Научные, технические, экономические и другие требования к выполняемой работе содержатся в техническом задании (Приложение № 1), на выполнение работ и являются частью настоящего договора.
1.4 Наименование и сроки выполнения отдельных этапов работ определяются календарным планом (Приложение № 3), составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.
1.5. Использование научно-технической продукции осуществляется Заказчиком для рабочего проектирования.
2.Обязанности сторон
2.1.Подрядчик обязан:
- выполнять работы в соответствии с техническим заданием и иными исходными данными, требованиями нормативной документации;
- передать Заказчику все исполненное по договору.
2.2 Подрядчик не вправе передавать исполненное по договору третьим лицам и не разглашать содержащиеся в проектной документации сведения без согласия Заказчика.
2.3 Заказчик обязан:
- предоставить техническое задание и иные исходные данные необходимые для выполнения работ;
- уплатить Подрядчику установленную цену в порядке и на условиях, предусмотренных договором;
- оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре:
- не передавать исполненное по договору третьим лицам и не разглашать содержащиеся в нем данные без согласия Подрядчика.
3.Цена договора и порядок расчетов
3.1.Цена настоящего договора, согласно протокола о договорной цене (Приложение № 4), составляет 00,00 (Ноль рублей 00 копеек).
Налог на добавленную стоимость - 00,00
Общая стоимость работ по договору составляет 00,00 (ноль рубля 00 копейки).
3.2 Заказчик обязуется перечислить Подрядчику в порядке предварительной оплаты аванс в размере 50% от стоимости работ по договору.
3.3 Заказчик в течение 10 дней после подписания настоящего договора перечисляет Подрядчику в порядке предварительной оплаты сумму, определенную п.3.3 настоящего договора.
3.4 Заказчик обязуется оплатить принятые от Подрядчика по актам сдачи-приемки работы в течение 10 банковских дней после их подписания.
3.5 Цена рассчитана на основе действующих расценок и тарифов, на договорной основе по инфляционному индексу Министерства регионального развития РФ на квартал 20 г. В связи с возможным увеличением индекса цен на изыскательские работы Подрядчик оставляет за собой право на пропорциональное увеличение стоимости работ, предварительно согласовав изменение с Заказчиком в письменном виде .Сумма предоплаты, указанная в п. 3.2 договора, увеличению не подлежит.
3.6. Окончательный расчет производится по фактически выполненным объемам работ с предоставлением исполнительной сметы.
4.Порядок сдачи и приемки работ
4.1. Состав работ определяется сметным расчётом ( Приложение № 2.).
4.2. Сроком начала работ считается поступление аванса на расчетный счет Подрядчика.
4.3. Срок окончания выполнения работ определяется календарным планом (Приложение №3), с момента получения аванса, и ордера (разрешения) на производство земляных (буровых) работ. 5.Ответственность сторон
5.1. Приемка и оценка выполненных работ определяются в соответствии с требованиями к нормативно-технической документации.
5.2 Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании договора, определяется техническим заданием.
5.3.При завершении работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ и накладную с приложением к ним комплекта документации, предусмотренной техническим заданием. Документация (отчетные материалы) предоставляются Заказчику в следующем количестве: 4 (четыре) экземпляра на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр в электронном виде, на диске, а также в утвержденном порядке организациям и учреждениям, в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе. 5.4 Заказчик обязуется принять работу в течение 15 дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ и отчетных документов, указанных в п. 5.2 настоящего договора, и направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ в приемке работ.
5.5 В случае мотивированного отказа Заказчика от приема выполненных работ, сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения, устранение замечаний производится за счёт Подрядчика.
5.6. Если в указанный срок, подписанный акт сдачи-приема научно-технической продукции или замечания от Заказчика в адрес Подрядчика не поступили, отчетная документация считается принятой и подлежит оплате. В этом случае Подрядчик оформляет односторонний акт сдачи-приемки, в котором делается запись "замечания от Заказчика не поступали". Этот акт сдачи-приемки является для Заказчика обязательным в качестве основания для оплаты выполненных работ.
5.7 Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5- дневный срок известить друг друга о ее приостановлении и в 15- дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности или направлениях продолжения работ. В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, предусмотренные ст.716 и 717 ГК РФ.
5.8 Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.
6.Дополнительные условия
6.1.В случае несвоевременного перечисления Заказчиком предварительной оплаты срок окончания работ продлевается на время задержки указанного перечисления.
6.2. Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ, представленной отчетной документации, ее соответствие техническому заданию.
При обнаружении недостатков в выполненных работах (этапах) Подрядчик обязан безвозмездно их устранить.
6.4. Заказчик несет ответственность за своевременность, полноту и достоверность представленных данных.
6.5. В случае невозможности исполнения работ по настоящему договору, возникшей по вине Заказчика, выполненные работы подлежат оплате Заказчиком в полном объеме.
6.6 В случае наступления обстоятельств, за которые ни одна из сторон не отвечает (форс-мажор), стороны руководствуются в своих действиях законодательством Российской Федерации.
6.7 Все споры между сторонами разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в арбитражном суде, если до этого стороны не придут к взаимному соглашению.
6.8 При нарушении установленного Договором срока окончания этапа работ, допущенном по вине Подрядчика, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика оплаты пени за каждый просроченный день в размере 0,05% от стоимости просроченного выполнением этапа работы, но не более 10% от стоимости просроченного выполнением этапа работы.
6.9 При допущении просрочки платежа против срока, определённого в п. 3.4 настоящего Договора Подрядчик вправе потребовать от Заказчика оплаты пени за каждый просроченный день в размере 0,05% от суммы, подлежавшей оплате, но не более 10% от просроченной суммы.
6.10 Пени, предусмотренные настоящим Договором, подлежат начислению и уплате только в случае направления не исполнившей или ненадлежащим образом исполнившей обязательства Стороне соответствующей претензии либо в случае непосредственного обращения Стороны, права которой нарушены, с исковым заявлением в суд.
7.Дополнительные условия
7.1.При существенном возрастании стоимости работ, оказываемых Подрядчику третьими лицами (субподрядчиками), которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, Подрядчик может при согласии Заказчика оплатить увеличение установленной цены договора.
7.2 Подрядчик обязан заблаговременно уведомить Заказчика о возможном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до получения согласия Заказчика на их продолжение.
7.3 В необходимых случаях стороны в развитие и уточнение договора заключают дополнительные соглашения.
7.4 Подрядчик имеет право по своему усмотрению привлекать третьи лица к исполнению работ, предусмотренных настоящим договором.
7.5. Заказчик обязуется обеспечить заезды на точки бурения, получить постановление на снос зеленых насаждений и оформить ордер (разрешение) на земляные (буровые) работы.
7.6 Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются по правилам и в порядке действующего Гражданского кодекса Российской Федерации.
8. Приложения к договору
К настоящему договору прилагаются: - техническое задание (Приложение № 1);
- сметы. (Приложение № 2);
- календарный план выполнения работ (Приложение № 3);
- протокол соглашения о договорной цене (Приложение № 4);
9.Адреса и расчетные счета сторон
Подрядчик Закрытое акционерное общество Мурманский трест инженерно-строительных изысканий
Адрес: 183039, г. Мурманск, ул. Книповича, дом 49, корпус 1; тел./факс
Банковские реквизиты: р/сч 407 028 103 050 000 028 31 ОАО "ДНБ БАНК" , Мурманск, к/сч 301 018 103 000 000 007 09, БИК 044 705 709
ИНН: 519 140 227 5КПП: 519 001 001
ОГРН: 102 510 085 341 4 ОКПО 024 960 28 ОКВЭД 74.20.35 - инженерные изыскания
Заказчик Общество с ограниченной ответственностью "________"
Адрес: тел./факс
Банковские реквизиты: р/ в , Мурманск
к/с БИК ИНН: КПП: ОГРН: Подрядчик _______________________Заказчик _____________________
М.П. М.П.
Приложение № 3 к договору № М-__-212 от __ __ 20__ г.КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ№ п/пНаименование видов работ
и этапы их выполненияСрок выполненияРасчетная цена этапа, руб.началоокончание1инженерно-геодезические изыскания для строительства00,002инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания00,00 Итого:00,00
Подрядчик:
Закрытое акционерное общество Мурманский трест инженерно-строительных изысканий
________________/Волкович Е.Ю./
"___" _______________ 20 г.
М.П.
Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью "__________________"
________________/___________./
"___" _______________ 20 г.
М.П.Приложение № 4 к договору № М-__-212 от __ __ 20__ г.ПРОТОКОЛ
СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ
Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика Генеральный директор Общество с ограниченной ответственностью "___________" ___________.и от Подрядчика Генеральный директор Закрытое акционерное общество Мурманский трест инженерно-строительных изысканий Волкович Е.Ю., удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены:
Номер этапаПодробное содержание работ в соответствии с пунктами Календарного плана (приложение 2)Цена договора, руб.Основание1инженерно-геодезические изыскания для строительства00,00Смета №12инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания00,00Смета №2 Итого:00,00
Налог на добавленную стоимость - 00,00.
Общая сумма договора составляет 00,00 (ноль ноль рубля 00 копейки).
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Подрядчиком и Заказчиком.
Подрядчик:
Закрытое акционерное общество Мурманский трест инженерно-строительных изысканий
________________/Волкович Е.Ю./
"___" _______________ 20 г.
М.П.
Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью "________________"
________________/____________./
"___" _______________ 20 г.
М.П.Подрядчик:
Закрытое акционерное общество Мурманский трест инженерно-строительных изысканий
ИНН 519 140 227 5, КПП 519 001 001
183039, г. Мурманск, ул. Книповича, дом 49, корпус 1
р/с 407 028 103 050 000 028 31
ОАО "ДНБ БАНК" , Мурманск
к/с 301 018 103 000 000 007 09
БИК 044 705 709Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью "_____________"
ИНН , КПП 183038 г. Мурманск, ул. р/с в ОАО "ДНБ БАНК", Мурманск
к/с 30101810300000000709
БИК 044705709
АКТ
СДАЧИПРИЕМКИ НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ИЗЫСКАТЕЛЬСКИМ РАБОТАМ
00 00 20 г.
Объект: Реконструкция _____________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, Подрядчик в лице Генерального директора Волковича Евгения Юрьевича, с одной стороны, и Заказчик в лице Генерального директора ________________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем.
Подрядчик по состоянию на 00 00 20 г. сдал Заказчику научно - техническую продукцию, изготовленную по договору № М-__-212 от 00 00 20 г. в объемах, приведенных ниже:
№
п/пНаименование видов и этапов выполненных работЦена договора без учета НДС, руб.НДС (18%)Стоимость работ с учетом индексации цен, изменения объемов работ и т.д., руб., в т.ч. НДС1инженерно-геодезические изыскания для строительства00,0000,0000,002инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания00,0000,0000,00 Итого:00,0000,0000,00
Выполненные работы удовлетворяют условиям и требованиям вышеназванного договора № М-__-212 и в надлежащем порядке оформлены.
2. Стоимость выполненных работ по данному акту составляет: ноль ноль рубля 00 копейки)в том числе НДС (18%) - 00,00
3.Стоимость работ, ранее оплаченных Подрядчику в виде аванса, составляет: Ноль ноль рублей 00 копеек), в том числе НДС(18%) - 00,00.
4.Стоимость работ, подлежащих оплате Заказчиком, за вычетом ранее оплаченных средств по состоянию на составляет: 00,00 (Ноль ноль рубля 00 копейки), в том числе НДС (18%) - 00,00.
Подрядчик:
Закрытое акционерное общество Мурманский трест инженерно-строительных изысканий
________________/Волкович Е.Ю./
"___" _______________ 20 г.
М.П.
Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью "________________"
________________/____________./
"___" _______________ 20 г.
М.П.
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
117
Размер файла
81 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа